Дело № ДЕЛО № 2-460/2026 (2-3428/2025;) ~ М-2978/2025

К делу № УИД № RS0 № -47 Заочное решение в окончательной форме изготовлено и оглашено 17.02.2026 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 17 февраля 2026 года а. Тахтамукай Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе: Председательствующего судьи Горюновой М.С., при секретаре ФИО2 , с участием представителя истца АО «Газпром газораспределение Краснодар» по доверенности ФИО3 , рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Газпром газораспределение Краснодар» к ФИО1 о взыскании понесенных расходов, УСТАНОВИЛ: АО «Газпром газораспределение Краснодар» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании понесенных расходов. В обоснование иска указано, что между АО «Газпром газораспределение Краснодар» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №ТП-46-07/Ф/2СТ/47/22. В соответствии с п. 3 Договора о подключении срок выполнения мероприятий по подключению и пуску газа составляет 547 дней со дня заключения настоящего договора (до ДД.ММ.ГГГГ ), дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ срок продлен до ДД.ММ.ГГГГ . В связи с истечением сроков по Договору о подключении и дополнительному соглашению № , сторонами заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ . В соответствии с пп. 1 п. 12 Договора о подключении, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 25 процентов платы, что составляет 378 814 рублей 34 копейки, в том числе НДС 20%, в течении 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора. Согласно акту сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ответчиком ДД.ММ.ГГГГ произведен платеж в размере 378 814 рублей 34 копейки. На дату подачи АО «Газпром газораспределение Краснодар» данного искового заявления ответчиком не исполнены обязательства в части оплаты по Договору подключения в размере 1 136 443 рубля 02 копейки. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора ДД.ММ.ГГГГ истцом направлено в адрес ответчика досудебное уведомление (исх. № ) о расторжении договора, а также о погашения задолженности по Договору подключения в размере 1 136 443 рубля 02 копейки. Досудебное уведомление истца от ДД.ММ.ГГГГ осталось без удовлетворения, ответчик плату не внес, ответ на уведомление в адрес истца от ответчика не поступал. В настоящее время, в связи с тем, что ответчиком не исполнены обязательства в части оплаты по Договору о подключении в размере 1 136 443,02 руб., истец не вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор о подключении. Истец просил взыскать с ФИО1 фактически понесенные расходы в рамках исполнения Договора в размере 1 136 443 рубля 02 копейки, расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 364 рубля. Представитель истца АО «Газпром газораспределение Краснодар» в судебном заседании исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить, против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражал. Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом путем направления повестки и размещения информации на официальном сайте суда, о причинах неявки суду не сообщил. Неявка лица, участвующего в деле, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела, и поэтому не может быть препятствием к рассмотрению дела. В порядке ст.ст.167, 232-234 ГПК РФ с согласия представителя истца суд посчитал возможным рассмотреть дело по существу в порядке заочного производства. Суд, исследовав и оценив, собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании, имеющихся в деле доказательств, согласно ст.ст. 12, 55, 56, 59, 60, 67 ГПК РФ, установив юридически значимые обстоятельства по делу, приходит к следующим выводам. На основании ст. 2 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) основной целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. В соответствии с ч. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст. 310 Гражданского Кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Согласно статье 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Статьей 783 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что правоотношения сторон, возникшие вследствие заключения ими договора возмездного оказания услуг, регулируются также общими положениями о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739). Толкование положений статей 779 и 781 Гражданского кодекса РФ позволяет суду сделать вывод, что на лицо, обратившееся с требованием о взыскании долга за оказанные по договору услуги, возложена обязанность по доказыванию факта оказания услуг и их стоимости. Судом установлено, что между АО «Газпром газораспределение Краснодар» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №ТП-46-07/Ф/2СТ/47/22. В соответствии с и. 1 Договора о подключении исполнитель (истец) обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) -газоиспользующего оборудования и Объекта капитального строительства к сети газораспределения, а заявитель (ответчик) обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления газоиспользующего оборудования Объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). В соответствии с п. 3 Договора о подключении срок выполнения мероприятий по подключению и пуску газа составляет 547 дней со дня заключения настоящего договора (до ДД.ММ.ГГГГ ), дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ срок проведения работ продлен до ДД.ММ.ГГГГ . В связи с истечением сроков по Договору о подключении и дополнительному соглашению № , сторонами заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком проведения работ до ДД.ММ.ГГГГ . В рамках реализации Договора о подключении истцом в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы сети газораспределения до границ земельного участка ответчика, что, в свою очередь, подтверждается актом приемки газораспределения после строительства от ДД.ММ.ГГГГ , о чем Заявитель уведомлен письмом от ДД.ММ.ГГГГ № A3-01/4-27-08/1813. Согласно п. 11 Договора о подключении, размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата), за исключением случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с решением региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № -газ и составляет 1 515 257 рублей 36 копеек, в том числе НДС 20%. В соответствии п. 12 Договора о подключении, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: - 25 процентов платы, что составляет 378 814 рублей 34 копейки (Триста семьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей тридцать четыре копейки), в том числе НДС 20%, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; - 25 процентов платы, что составляет 378 814 рублей 34 копейки (Триста семьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей тридцать четыре копейки), в том числе НДС 20%, вносится в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; - 35 процентов платы, что составляет 530 340 рублей 08 копеек (Пятьсот тридцать тысяч триста сорок рублей восемь копеек), в том числе НДС 20%, вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; - 15 процентов платы, что составляет 227 288 рублей 60 копеек (Двести двадцать семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей шестьдесят копеек), в том числе НДС 20 %, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). Согласно акту сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ Ответчиком ДД.ММ.ГГГГ произведен платеж в размере 378 814 рублей 34 копейки. В силу п. 15 Договора о подключении, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия по созданию реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного настоящим договором дня подключения, вправе требовать от заявителя исполнения обязательств по внесению платы в соответствии с настоящим договором и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить заявителю уведомление с требованием внести 100 процентов платы, а заявитель обязан в течении 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требования исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в настоящий договор и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных настоящим договором. В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора ДД.ММ.ГГГГ истцом направлено в адрес ответчика досудебное уведомление (исх. № ) о расторжении договора, а также о погашения задолженности по Договору подключения в размере 1 136 443 рубля 02 копейки. Досудебное уведомление истца АО «Газпром газораспределение Краснодар» от ДД.ММ.ГГГГ осталось без удовлетворения, ответчик ФИО1 плату не внес, ответ на уведомление в адрес истца от ответчика не поступал. Сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила подключения № ). Согласно п. 53 Правил подключения № срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта) 1,5 года. Согласно решению приемочной комиссии, акту приемки сети газораспределения после строительства от ДД.ММ.ГГГГ , обязательства АО «Газпром газораспределение Краснодар» по договору №ТП-46-07/Ф/2СТ/47/22 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Однако ответчиком не исполнены обязательства в части оплаты по Договору о подключении в размере 1 136 443,02 рублей. Доказательств оплаты указанной задолженности ответчиком суду не представлено. Таким образом, требования АО «Газпром газораспределение Краснодар» о взыскании с ответчика ФИО1 задолженности за потребленный газ подлежат удовлетворению. Согласно ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которого состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Судебные расходы по делу состоят из государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче заявления о вынесении судебного приказа и настоящего иска, в связи с чем, суд полагает, что расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 364 рубля подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Исковые требования АО «Газпром газораспределение Краснодар» к ФИО1 о взыскании понесенных расходов удовлетворить полностью. Взыскать с ФИО1 (паспорт: 7907 № ) в пользу АО «Газпром газораспределение Краснодар» (ИНН: 2308021656) фактически понесенные расходы в рамках исполнения Договора №ТП-46-07/Ф/2СТ/47/22 в размере 1 136 443 рубля 02 копейки, расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 364 рубля. В соответствии со ст.237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея. Судья М.С. Горюнова